Главная Другое
Экономика Финансы Маркетинг Астрономия География Туризм Биология История Информатика Культура Математика Физика Философия Химия Банк Право Военное дело Бухгалтерия Журналистика Спорт Психология Литература Музыка Медицина |
страница 1 Врио генерального директора ФКП «Аэропорты Камчатки»
о проведении прямой закупки на право заключить договор на выполнение работ по объекту «Обустройство пожарного водоема «Аэропорта Мильково» г. Петропавловск-Камчатский 2013 год Предмет договора: выполнение работ по объекту «Обустройство пожарного водоема «Аэропорта Мильково» Место выполнения работ: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково. Стоимость (цена) Договора – 277 729,99 (двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 99 копеек, с учетом НДС и командировочных затрат. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: «01» июля 2013 года Окончание работ: «30» сентября 2013 года.
Требования к документальному оформлению результатов аттестации рабочих мест по условиям труда: -перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых факторов условий труда; -карты аттестации рабочего места по условиям труда, с протоколами измерений и оценок условий труда; -сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; -сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам; -план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; -сведения об аттестующей организации, с приложением копии документов на право проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги по аттестации); -протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (итоговый). 2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены. 3. Форма, сроки и порядок оплаты: В течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % стоимости работ на основании счета на предоплату по настоящему Договору. Окончательный расчет, за вычетом аванса, осуществляется путем безналичного расчета в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
Стоимость (цена) договора включает в себя все затраты (расходы) Подрядчика, связанные с исполнением Договора. 5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не предусмотрено. 6. Требования к участникам закупки: - участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки; - участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе ликвидации; - участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе банкротства; - деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня заключения договора; - копии учредительных документов; - документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника закупки (удостоверенная надлежащим образом копия решения о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки; 7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено. 8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: не предусмотрено. 9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено. 10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено. 11. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком: требование обеспечения заявки на участие в закупке не предусмотрено. 12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: требование обеспечения исполнения договора не предусмотрено. 13. Сведения о проведении предварительного квалификационного отбора: не предусмотрено. 14. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: не предусмотрено. 15. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: не предусмотрено. ДОГОВОР № на выполнение работ по объекту «Обустройство пожарного водоема «Аэропорта Мильково» г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край « » 2013 г.
1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по объекту «Обустройство пожарного водоема «Аэропорта Мильково» (далее - работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору. 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 1.3. Подрядчик обязуется на условиях Договора и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) выполнить работы в установленные сроки. 1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить финансирование. 1.5. Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: «01» июля 2013 года Окончание работ: «30» сентября 2013 года. 1.6. Место выполнения работ: Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково.
2.1. Общая стоимость указанных в пункте 1.1. работ по настоящему Договору составляет 277 729,99 (двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать девять) рублей 99 копеек, с учетом НДС и командировочных затрат. 2.2. Цена Договора определяется на весь срок выполнения работ, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 2.3. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения Договора, Заказчик производит оплату аванса Подрядчику в размере 30 % стоимости работ на основании счета на предоплату по настоящему Договору. 2.4. Окончательный расчет, за вычетом аванса, осуществляется путем безналичного расчета в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и сметой на производство работ (Приложение № 2 к настоящему договору). 3.2. Прием выполненных работ осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям, установленным в настоящем договоре, по объему и качеству. 3.3. При завершении работы Подрядчик предоставляет акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) в двух экземплярах. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ и исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 или мотивированный отказ. 3.4. В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и отказа подписать акт выполненных работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты. 3.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом работ. 3.6. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи работ. 3.7. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов. 3.8. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 3.9. Приемка объекта производится в течение 10 дней после получения Заказчиком от Подрядчика письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Своевременно произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора. 4.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи объект для производства работ. 4.2.3. Осуществить приемку выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего договора. 4.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к месту проведения работ и территории для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также для временного размещения работников Подрядчика. 4.2.5. В целях обеспечения электроэнергией электроинструментов Подрядчика на период выполнения работ Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика к источникам электрической энергии. 4.3. Подрядчик вправе: 4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 4.4. Подрядчик обязан: 4.4.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией и передать Заказчику их результат в установленные настоящим договором сроки. 4.4.2. Предоставить Заказчику по его требованию копии договоров, заключенных с субподрядными организациями и копии свидетельств, выданных им саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ. 4.4.3. Предоставлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по договору. 4.4.4. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства. 4.4.5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока. 4.4.6. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 4.4.7. Обеспечить в ходе производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4.4.8. Обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей к ней территории. 4.4.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники до завершения работ. 4.4.10. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование. 4.4.11. С момента начала Работ и до их окончания производить фотосъемку каждого Технологического этапа и передавать Заказчику фотографии в формате JPG на компакт-диске или ином цифровом носителе информации.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 6. Обстоятельства непреодолимой силы 6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия. 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств. 6.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 7. Срок действия Договора 7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 7.2. Досрочное расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций. 8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края. 8.3. При возникновении разногласий между Заказчиком и Подрядчиком в части недостатков выполненной работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений условий Договора Подрядчиком или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в таких случаях Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы по экспертизе в течение 10 банковских дней с даты выставления счета Подрядчиком. 9. Прочие условия Договора 9.1. При необходимости Стороны заключают дополнительные соглашения, все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью. 9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в порядке законодательства Российской Федерации. 9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 9.4. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлияют на условия Договора, то указанные изменения в обязательном порядке подлежат согласованию между Сторонами.
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса, в период действия Договора, она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. 10.2. Неотъемлемой частью Договора является: Приложение № 1 – Техническое задание. Приложение № 2 - Локальный сметный расчет стоимости выполненных работ. 10.3. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Врио генерального директора ФКП «Аэропорты Камчатки» __________________ В.А. Шевков ___________________ Приложение № 1 к договору № от
«Заказчик» «Подрядчик» _________________ В.А. Шевков Смотрите также: Документация о закупке
268.8kb.
1 стр.
Документация о закупке (закупочная документация)
416.09kb.
1 стр.
Документация №92/пз-2013
224.12kb.
1 стр.
Документация
578.71kb.
3 стр.
Конкурсная документация
2362.44kb.
17 стр.
Конкурс с предварительным квалификационным отбором №2 квалификационная документация
528.3kb.
6 стр.
Документация к извещению №2 (Далее Документация) Предмет закупки
661.97kb.
3 стр.
Документация №93/пз-2013
260.31kb.
1 стр.
Закупочная документация по проведению открытого запроса цен на право заключения рамочного договора по техническому обслуживанию (автомойка) автотранспорта филиала ОАО «мтс» в Брянской области на 2013 г
58.78kb.
1 стр.
"Конструкторская документация. Оформление чертежей"
329.71kb.
3 стр.
Приказ об утверждении тд №468 от «30» июля 2013 года Тендерная документация
2102.99kb.
12 стр.
Генеральный директор Приказом исполнительного директора 390.47kb.
1 стр.
|