Генеральный директор Приказом исполнительного директора

ДОГОВОР №

на поставку бумаги газетной для нужд открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань»

г. Краснодар « » 2012 г.

Открытое акционерное общество «Издательство «Советская Кубань»,

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполнительного директора Заричнюка Николая Ивановича, действующего на основании доверенности №Т 18-4 от 08.06.2012 года, с одной стороны, и Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену гражданско - правового договора и признанный победителем аукциона (на основании протокола №

от ) в лице

, действующего на основании

, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, заключили

настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Заказчику бумагу газетную (далее - товар) надлежащего качества, в сроки и количестве, согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с потребностями Заказчика и с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется своевременно произвести оплату и принять товар на условиях настоящего Договора.
Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении. Характеристики и качество товара должны соответствовать государственным стандартам, действующим на момент заключения настоящего Договора, что должно быть подтверждено необходимыми документами (сертификат соответствия, удостоверение качества, др.).
На момент поставки Заказчику товара, Поставщик гарантирует, что он принадлежит Поставщику на праве собственности и не обременен правами третьих лиц, не заложен, в споре и под арестом не состоит.

Права и обязанности сторон

Заказчик:

Поручает Поставщику осуществить поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и заявками Заказчика.
Обеспечивает финансирование настоящего Договора и производит расчеты с Поставщиком за поставленный Товар.
Консультирует Поставщика по вопросам выполнения настоящего Договора.
В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующее возмещение убытков.
Осуществляет контроль исполнения Договора.
Обязуется подать заявку на поставку необходимого количества бумаги, указать ширину рулона и сроки поставки каждой конкретной партии товара не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты поставки.

Поставщик:

Обязуется поставить Товар в объеме, в сроки, надлежащего качества и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и заявками Заказчика.
Вправе запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для выполнения настоящего Договора

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
1. Цена Договора составляет ( ) рублей

копеек, включая НДС.

Цена за единицу товара (руб./тонн) фиксирована и не подлежит

изменению на период срока действия Договора.

Цена Договора включает в себя цену товара, сумму НДС, стоимость тары и упаковки, стоимость страхования товара, расходы на перевозку, доставку и разгрузку товара по адресу Заказчика, хранение товара, уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Оплата товара Заказчиком производится по частям за фактически поставленный товар, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Оплата каждой поставляемой партии товара Заказчиком производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее поставки Заказчику после составления акта приема-передачи товара, подписанного Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон в момент отгрузки, на основании счета-фактуры Поставщика и товарно-транспортной накладной.

Моментом поставки каждой партии товара считается дата подписания акта приема- передачи товара и накладной Заказчиком и Поставщиком либо его представителем.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
1. Поставка товара производится и обеспечивается силами и за счет Поставщика.
2. Место поставки товара: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 4.
3. Общее количество поставляемого товара - 300 т., при этом Заказчик вправе увеличить либо уменьшить общее количество поставляемого товара.
4. Количество, ширина рулона и сроки поставки каждой конкретной партии продукции указываются Заказчиком в заявке. Заявка передается Поставщику по факсу в произвольной письменной форме не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты поставки по адресу, указанному Заказчиком.

4.5. Каждая партия товара должна быть поставлена и доставлена Заказчику по адресу:

Краснодарский край, ст. Краснодар 1 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком или представителем Поставщика, обеспечивающим хранение и осуществляющим доставку и отгрузку товара по распоряжению Заказчика, такого требования.

Поставщик обязан за свой счет обеспечить хранение товара в течение срока действия Договора.

Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик обязан обеспечить свое присутствие или присутствие своего представителя при отгрузке товара и составлении акта приема-передачи в месте нахождения Заказчика по адресу, указанному в п. 4.2. настоящего Договора.

Порядок приемки товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.
Приемка товара по количеству и качеству производится в точном соответствии со стандартами и требованиями, предъявляемыми к качеству и стандартам для данного вида товара, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество и качество поставляемого товара (товарно-транспортная накладная, спецификация, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт).
Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим нормативным документам в соответствии с требованиями системы сертификации, принятой в Российской Федерации, должен сопровождаться документами, подтверждающими качество товара в соответствии с правилами сертификации на территории Российской Федерации. В случае поступления товара без счетов-фактур и необходимых документов, подтверждающих его качество, товар считается не поставленным.
. Претензии по качеству и количеству товара предъявляются Заказчиком Поставщику в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4.11. При обнаружении недостатков Товара Заказчик может предъявить претензии по качеству Товара:

по видимым недостаткам Товара и упаковки - в момент приемки Товара;
по выявленным в процессе использования Товара скрытым дефектам - в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки Товара, при условии соблюдения режима хранения и использования Товара.

Претензии рассматриваются Поставщиком в течение трех календарных дней.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан за собственный счет без дополнительной оплаты заменить не соответствующий требованиям товар товаром надлежащего качества, в ассортименте, количестве и за свой счет в срок до 10 дней с момента получения уведомления (акта о дефектах).
Недопоставка товара, заказанного Заказчиком не допускается.
Риск случайной гибели каждой поставляемой и доставляемой в порядке, установленном п. 3.3. настоящего Договора, партии товара несет Поставщик до момента ее фактической передачи Заказчику по акту приема-передачи.
Поставщик гарантирует Заказчику, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара в Российской Федерации.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушении патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом, все судебные издержки, понесенные Заказчиком будут полностью возмещены Поставщиком.

Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.
Упаковка не должна быть повреждена (отсутствие деформации).
СРОК ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.05.2013 г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, эта сторона возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки, а также несет иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
За нарушение сроков передачи Товара (его отгрузки) или неполную передачу его Поставщик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости не поставленного Поставщиком Товара.
В случае нарушения срока оплаты товара, Заказчик уплачивает штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Пени не подлежат взысканию при нарушении Поставщиком п. 6.2 договора.
При наступлении обстоятельств, повлекших невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору (стихийные бедствия, катастрофы, забастовки, решения органов государственной власти или управления, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора, или другие независящие от сторон обстоятельства), срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
При наступлении и прекращении указанных в п. 6.4. обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 3-х дней с момента возникновения таких обстоятельств информировать другую Сторону, приложив подтверждающие документы, и предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для обеих Сторон. При отсутствии такого извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и иным федеральным законодательством Российской Федерации.
2. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При не достижении согласия, при условии

соблюдения претензионного порядка, споры будут рассматриваться Арбитражным судом Краснодарского края в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

Настоящий Договор составлен и подписан сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1 Заказчик: Открытое акционерное общество «Издательство «Советская Кубань»

350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106, ИНН 2308109156, КПП 230801001, Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар, Р/с. № 40702810700000002815, Кор. Счет 30101810400000000700,

БИК 040349700, Код по ОКВЭД 22.21, код по ОКПО 05904806. приемная (факс) - (861) 255-50-91, E-mail: Sovkuban@

Поставщик:

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Поставщик:

Исполнительный директор

ОАО «Издательство «Советская Кубань»

М.П.

/Н.И. Заричнюк./

/

М.П.