Главная
страница 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

УТВЕРЖДАЮ:



Проректор по ХДС______________ В.В.Смирнов

08 апреля 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН № 19
Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ.

Москва


2013г.

Информационная карта запроса цен

Запрос цен проводится заказчиком в соответствии с требованиями раздела 7 Положения о закупке МИЭТ.



Заказчик закупки

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Место нахождения: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5

Почтовый адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5

Адрес электронной почты: krilo@list.ru

Контактное лицо – Крылова Ольга Валентиновна

Контактный телефон (499)-731-19-31

Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

Требования к участникам процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с пунктом 3.3 Положения о закупке -

Обязательные требования к правоспособности участника размещения заказа:

1) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом размещения заказа;

2) обладать необходимыми правами и полномочиями, необходимыми для участия в процедуре закупки, заключения договора;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.


Дополнительные требования к правоспособности участника размещения заказа:

  1. сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестрах недобросовестных поставщиков.

Перечень документов для подтверждения соответствия участника закупки установленным требованиям

Предоставление документов не требуется.

Преференции

Не предусмотрены

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе цен, в том числе в форме электронного документа, должна соответствовать требованиям п.7.3 Положения о закупке.

Заявка должна быть представлена на бумажном носителе (оригинал), либо в форме электронного документа. Если заявка на бумажном носителе насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника процедуры закупки на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

В случае подачи заявки в форме электронного документа она должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При подаче ценовой заявки в форме электронного документа участник процедуры закупки обязан предоставить корневой сертификат удостоверяющего центра, выдавшего ЭЦП и открытый ключ, дающий возможность прочитать электронную цифровую подпись.

В случае, если в электронный документ преобразовывается документ на бумажном носителе, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица, такой электронный документ должен быть подписан ЭЦП того же уполномоченного лица.

В случае подачи заявки в форме электронного документа, участник процедуры закупки обязан удостовериться о получении и возможности прочтения Заказчиком поданной ценовой заявки.

Форма ценовой заявки и форма анкеты участника запроса цен приведены в документации.



Требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом закупки.

Требования к описанию работ: необходимо демонтировать старое покрытие пилонов, снять закладные. Выровнять и полностью закрыть поверхность пилонов смесью с водоотталкивающими свойствами. Установить новые закладные. Установить покрытие пилонов из оцинкованной стали.

Требования к описанию используемых в процессе выполнения работ материалов: в строгом соответствии с п.3 частью I Технического задания.



Обеспечение заявки на участие в закупке

Не предусмотрено

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Прием ценовых заявок осуществляется по адресу 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5, корп.8, офис 8424 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 часов (время московское), в пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Дата начала подачи ценовых заявок: 09 апреля 2013 г.

Дата окончания подачи ценовых заявок:

15 апреля 2013 г.

Время окончания подачи ценовых заявок:



16.00 (время московское).

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Любой участник закупки вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса цен. Заказчик направляет участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о запросе цен.

После направления разъяснений положений документации о закупке участнику закупки, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Дата начала срока предоставления разъяснений: дата размещения на сайте извещения и документации о закупке.

Дата окончания срока предоставления разъяснений: не менее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи ценовых заявок.



Информация об отказе от проведения закупки

В соответствии с пунктом 7.4.6 Положения о закупке Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время до определения победителя в проведении запроса цен.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Рассмотрение заявок будет осуществляться 16 апреля 2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.

Подведение итогов закупки будет осуществляться 16 апреля 2013 г. по адресу: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.



Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Рассмотрение и оценка ценовых заявок проводится заказчиком в соответствии с требованиями п.7.6 Положения о закупке МИЭТ.

Предмет договора

Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ.


Требования к качеству работ, их результату, техническим характеристикам материалов, имеющих исключительное значение для получения высокого уровня качества работ.

В соответствии с техническим заданием


Место проведения работ

г.Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5.

Срок выполнения работ

В течение 8 (Восьми) дней с момента заключения договора.

Условия выполнения работ

В соответствии с техническим заданием

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

766 678,43 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 43 копейки).

Порядок формирования цены договора (цены лота)

Цена договора включает общую стоимость всех работ, материалов, используемых в процессе работ, а также затраты на транспортировку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету



Форма, сроки и порядок оплаты работ

Авансовый платеж не предусмотрен.

Оплата по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения выставленного счёта. Основанием для выставления счёта является подписанный акт приёмки выполненных работ



Срок подписания победителем в проведении запроса цен договора

Договор должен быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренное договором объем работ в соответствии с подпунктом 4) пункта 3.9.2.2 Положения о закупке

Не предусмотрено


ФОРМА ЦЕНОВОЙ ЗАЯВКИ

ЦЕНОВАЯ ЗАЯВКА

на выполнение работ_______________________________________

(наименование работ)

№____ «____» ___________2013г.



Кому: _____________________________________________________________________________

(наименование заказчика)



От кого: ___________________________________________________________________________

наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);

____________________________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Изучив извещение о проведении запроса цен и Документацию о закупке, мы, нижеподписавшиеся, готовы осуществить выполнение работ по___________________ в строгом соответствии с Техническим заданием.

При выполнении работ будут использованы следующие материалы:



п/п

Наименование, марки применяемых материалов

Технические характеристики материалов



























* Цена договора составляет___________(__________) руб., в том числе НДС_______(______)руб.

* Цена указана с учетом _______________________________________________________________

(указываются включенные (не включенные) в цену товаров, работ, услуг расходы участника процедуры закупки)

Настоящей ценовой заявкой мы выражаем согласие выполнить указанные в ценовой заявке работы по цене ___________(________________________) рублей __ копеек и исполнить условия договора, указанные в извещении № _____ о проведении запроса цен и Документации о закупке, размещенных на сайте Заказчика www.miet.ru.
_______________ _________________ / ________________ /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


М.П.

 Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________;

адрес электронной почты _________________. 


Приложение к ценовой заявке:

1. Анкета участника запроса цен



ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН


1. Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма – для юридических лиц:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Фамилия, имя, отчество – для участников процедуры закупки - физических лиц и индивидуальных предпринимателей





2. Регистрационные данные:

2.1 ОГРН, ИНН, КПП для участника процедуры закупки – юридического лица

Паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица




Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника процедуры закупки подтверждены путем предоставления следующих документов:

  1. Устав, положение;

  2. Свидетельство о государственной регистрации;

  3. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

  4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

  5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

  1. Адрес места нахождения участника процедуры закупки – юридического лица

Адрес места жительства участника процедуры закупки – физического лица)




Страна

Адрес

5. Почтовый адрес участника процедуры закупки

Страна

Адрес

Телефон

Факс

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):




6.1. Наименование обслуживающего банка




6.2. Расчетный счет




6.3. Корреспондентский счет




6.4. Код БИК




Примечание: Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма (справки) из банка об открытии расчетного счета.

7. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия)




8. Сведения о том, является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящей закупки, крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника процедуры закупки.




Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

3.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник процедуры закупки (уполномоченный представитель):


_____________________ ______________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи.)

М.П.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Устройство парапетов из оцинкованной стали на кровле корп. № 4 МИЭТ.


  1. Установление требований к закупке, в том числе:




  1. Наименование закупки: Устройство парапетов из оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ.




  1. Начальная (максимальная) цена договора (с обоснованием цены):

766 678,43 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 43 копейки). Максимальная начальная цена определена в соответствии с локальной сметой, рассчитанной базисно - индексным методом по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) с помощью автоматизированной программы «Гранд-Смета», рекомендованной Госстроем России.




  1. В заявке участнику размещения заказа, проведением запроса цен, необходимо указать следующие сведения о товаре, используемом при проведении работ:




    1. Наименование товаров, их торговый знак (его словесное обозначение) позволяющий однозначно идентифицировать данный товар. Торговый знак не требуется, если предлагаемый товар выпускается и реализуется без оного. В этом случае необходимо указать на отсутствие товарного знака;

    1. Конкретные технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ, требования к которым указаны в п. 5 раздела II настоящего технического задания.

    1. Участник проведения запроса цен на размещение заказа вправе представить указанные сведения в виде таблицы:

Наименование и марки материалов.

Технические характеристики материалов

1.

2.

3.

1.

2.

3.


    1. Описание в заявке участником размещения заказа функциональных характеристик и качественных характеристик товара путем указания неконкретных характеристик товаров, в том числе путем одновременного указания нескольких товарных знаков в отношении одного товара или добавление в заявке слов «или эквивалент», указание диапазона значений вместо конкретного значения и т.п. расценивается комиссией как непредоставление сведений, и влечет отказ в допуске к участию в аукционе.

При описании характеристик используемых в работах товаров, участник размещения заказа должен исчерпывающим образом указать все характеристики товара, по которым заказчиком установлены те или иные значения в п.II-5.


  1. Установление требований к работе, услуге, в том числе:




  1. Наименование работ, услуг: Устройство парапетов из оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ.

  2. Объем закупаемых работ:

в соответствии с ведомостью объёма работ (приложение 1).

  1. Код работы, услуги по ОКДП и группа по утверждённой номенклатуре:

группа 221 код 4520127

  1. Непосредственное описание работ, услуг

Демонтировать старое покрытие пилонов, снять закладные. Выровнять и полностью закрыть поверхность пилонов смесью с водоотталкивающими свойствами. Установить новые закладные. Установить покрытие пилонов из оцинкованной стали.
5.) Требования и технические характеристики к материалам, используемым при проведении работ:

  1. Закладные имеющие следующие характеристики:

  • Марка используемого металла:

  • Толщина, мм. – не менее 4.

  • Ширина, мм. – не менее 25.

  1. Фасонное изделие изготавливается с напуском не менее 60 мм. и имеет следующие характеристики:

  • Марка используемого металла:

  • Толщина, мм. – не менее 4.

  • Ширина, мм. – не менее 25.

  1. Сухая смесь, состоящая из компонентов и с характеристиками не хуже чем:

  • Портландцемент ПЦ400 Д0/Д20 ГОСТ 30515-97

  • Песок строительный речной, мытый, ГОСТ 2138-91, Модуль крупности >2.

  • Крупная фракция песка ГОСТ 2138-91, с частицами от 1,5 мм до 6 мм.

  1. Гидроизоляция обмазочная имеющая характеристики не хуже чем:

  • Водонепроницаемость, марка при нанесении шпателем - W20

  • Насыпная плотность – не менее 1,2-1,4 т/м³.

  • Прочность сцепления с основанием – не менее 1 МПа.

  • Марочная прочность на сжатие - не менее 15 МПа.

  • Прочность на изгиб - не менее 4,5 МПа.

  • Рекомендуемая толщина покрытия - 3-5 мм.

  • Расход смеси при слое 3 мм - 4 кг/м².

  • Морозостойкость - F50.

  1. Двухсторонняя самоклеящаяся герметизирующая и гидроизоляционная битумно-полимерная лента, имеющая следующие характеристики:

  • Марка и производитель:

  • Толщина, мм. – не менее 1,5

  • Ширина, мм. – от 50 до 100

  • Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе - не более 1,0

  • Температура хрупкости вяжущего, °С - не ниже – 35

  • Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч – полная

  • Температура размягчения вяжущего, °С - не менее 85

  • Прочность сцепления с бетоном, МПа - не менее 0,2

Тип защитного покрытия поверхностей - антиадгезионная пленка.

6.) Требования по качеству, приемлемости, безопасности проведения работ: Производство работ осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм, правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов, а также же с выполнением мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

Законодательство о техническом регулировании:

  • - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ « О техническом регулировании».

  • - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



  1. Установление условий Договора, в том числе:




  1. Предмет договора: Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали на кровле корп. № 4 МИЭТ.




  1. Сроки выполнения работ и условия оплаты договора

Срок выполнения работ составляет 9 дней. Авансовый платёж не предусмотрен. Оплата за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней после получения выставленного счёта. Основанием для выставления счёта является подписанный акт сдачи – приёмки выполненных работ.



  1. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения работ.

В соответствии с Договором и Техническим заданием. Адрес проведения работ: Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, корп. 4.


  1. Условия приемки работ, услуг заказчиком:

Проверка результатов работ, составление акта сдачи – приёмки выполненных работ.


  1. Действия сторон в случае сомнений в качестве работ, услуг:

Составление акта разногласий, осуществление сплошной или выборочной проверки произведенных работ у независимого эксперта с отнесением всех расходов по проверке на подрядчика (исполнителя).


  1. Контроль над качеством.

Для улучшения контроля над качеством работ вводится поэтапная процедура выполнения договора:

1 этап – в течение 2-х дней с момента заключения договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование образцы применяемых материалов, с предоставлением оригиналов сертификатов на используемые материалы, а также свои локально – сметные расчёты на устройство парапетов из листовой оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения договора и не может составлять более 1-го дня. Этап не оплачивается.

2 этап - непосредственно проведение работ.

Приступить ко 2-му этапу Подрядчик может только после исполнения 1-го.





  1. Гарантийные обязательства: срок и объем.

Гарантия на полный объём работ сроком не менее 2-х лет. При обнаружении дефектов, их устранение в срок не более 3-х дней, с составлением соответствующего акта, за счёт подрядчика (исполнителя).



  1. Указание всех существенных условий договора

Для обеспечения непрерывности процесса, работы проводятся с условием поэтапного подключения энергообеспечения, поэтому график работ требует дополнительных согласований. Обязательное выполнение п.7 Условий.


ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___/___



на выполнение подрядных работ для нужд Заказчика
г. Москва «___» ______ 2013 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (МИЭТ), в лице проректора Смирнова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности №183/013 от 28.01.2013г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________ в лице ____________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса цен (протокол №__________________ от «____» __________ 2013 г.) заключили Договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить по заданию Заказчика работы по устройству парапетов из листовой оцинкованной стали на кровле корпуса № 4 МИЭТ (далее - работы по Объекту, работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2 Выполнение работ по Объекту осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и ведомостью объемов работ (Приложение №2), а также в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов.



1.3. Качество выполненных работ должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами. 

1.4. Работы по Объекту считаются выполненными после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100).


2.ЦЕНА ДОГОВОРА И порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определена по результатам размещения заказа путем проведения запроса цен и составляет ______________________ рублей (__________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС 18% ____________________ (__________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена Договора подтверждается локальным сметным расчетом и (при необходимости) понижающим коэффициентом, рассчитанным как соотношение цены Договора к локальному сметному расчету. Локальный сметный расчет обсчитан базисно-индексным методом по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) в автоматизированной программе Гранд-СМЕТА, рекомендованной Госстроем России к использованию для проверки проектно-сметной документации и первичной учетной документации в строительстве.

2.3. Цена Договора является фиксированной на весь период действия Договора и не может быть изменена, за исключением случаев снижения цены по соглашению сторон без изменения предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

2.5. Авансовый платеж по Договору не предусмотрен.

2.6. Оплата за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ.


  1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Работы по Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

3.2. Срок выполнения работ – 9 (Девять) дней с момента заключения Договора. Досрочное выполнение работ допускается.

3.3. Условия и порядок внесения изменений в График выполнения работ в соответствии с изменениями оговорены в п.8 Договора.




  1. ПРАВА И Обязанности Заказчика.

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения работ.

4.1.3. Осуществлять приемку работ, в том числе выполненных досрочно.

4.1.4.Давать указания Подрядчику об устранении недостатков, выявленных в результатах выполненных им работ.

4.1.5.Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в Договоре.

4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по Объекту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Договором стоимость работ по Объекту.

4.2.2.Передать Подрядчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала производства работ Объект, пригодный для производства работ, по Акту, подписанному сторонами.

4.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за работами по Объекту (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.

4.2.4.Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ, а также допуск к строениям, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.

4.4. На основании полученного от Подрядчика в порядке, предусмотренном п.13 Договора, уведомления о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку работ по Объекту с оформлением Акта о приемке выполненных работ, в соответствии с порядком, установленным Государственными Элементными Сметными Нормами ГЭСН 2001 и Федеральными едиными расценками ФЕР 2001.

4.5. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п. 2 Договора.

4.6. Назначить комиссию по приемке работ по Объекту с участием представителей Подрядчика.

4.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.


  1. ПРАВА И Обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Определять способы ведения работы.

5.1.2. Досрочно завершить работы.

5.1.3. Требовать оплаты произведенных в соответствии с Договором работ.

5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик обязан:

5.1.Приступить к выполнению работ по Договору не позднее двух рабочих дней с момента начала работ по графику и качественно выполнить все работы по Объекту, строго соблюдая График выполнения работ (Приложение №3).

5.2.Согласовывать с Заказчиком характеристики приобретаемых материалов, применяемых в объеме сметы. На этапе завоза материалов на Объект Подрядчик обязан предоставить Сертификаты соответствия и накладные на материалы

5.3.В течение 2 (двух) дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование образцы и сертификаты применяемых материалов , а также локальные сметные расчёты для утверждения Заказчиком(первый этап). Задержка выполнения первого этапа возможна не более чем на 1 (один) день. Задержка первого этапа не отражается на конечном сроке исполнения Договора.

5.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения.

5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, в т.ч. поставляемых Заказчиком.

Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

При этом применяемые в работе материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификация» или других уполномоченных органов.

5.6. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности и требований по мероприятиям ГО и ЧС (в соответствии с действующими нормами и правилами ГО и ЧС), рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное ограждение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП. Подрядчик обязан выполнять требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность за их нарушение.

5.7. Выполнить работы по Объекту в строгом соответствии со всеми пунктами Технического задания и локальным сметным расчетом (приложение №1).

5.8 Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика выполнения работ.

5.11. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы, при этом Подрядчик обязуется не привлекать к работам по выполнению Договора персонал, не имеющий необходимых виз, лицензий и разрешений на пребывание и работу на территории г. Москва, а также не прошедших аттестацию по работам, соответствующим предмету Договора. Вахтовый метод работы не допускается.

5.12. Производить работы по Объекту в соответствии с регламентом производства работ по г. Москве.

5.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.



6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

6.1. Подрядчик обязан приступить к работам по Объекту в строгом соответствии с Графиком выполнения работ не позднее 2 (двух) дней с момента подписания Договора с соблюдением общих требований:

а) строительный контроль должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством, включая Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», МДС 12-9.2001, утвержденный постановлением Госстроя России от 08.06.01 № 58. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др.

б) представитель Подрядчика должен ежедневно присутствовать на объекте в рабочее время.

в) обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

г) в процессе разборки конструкций и выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

6.2 Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости ремонта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора.

6.5. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонтных работ.

6.6. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по Объекту, Подрядчик имеет право на продление сроков ремонта на соответствующий период.
7. Приемка выполненных работ.

7.1. По завершении работ по Объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ .

7.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке или мотивированный отказ от приемки работ по Объекту. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков и порядка их выполнения.

7.3. Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

7.4. Датой выполнения работ по Объекту считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

7.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении работ Договор подлежит расторжению, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Подрядчика на выполнение работ по Договору.

7.7. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы по Объекту.

7.8. Подписание Акта о приемке выполненных работ осуществляется Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон Договора. Для подтверждения полномочий на подписание Акта представители сторон предъявляют заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие их полномочия.

7.9. Акт, который подписан лицом, не предусмотренным Договором и не имеющим полномочий на подписание таких документов, не принимается в качестве доказательства приемки работ Заказчиком и не предоставляет Подрядчику права требовать оплаты работ.


8. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМЕ РАБОТ.

8.1. Изменения в объеме работ не допускаются.



9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

10.1. Подрядчик гарантирует:



  • качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы, составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты утверждения Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения уведомления Заказчика, оформленного в порядке, предусмотренном п.13 Договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от объема невыполненных обязательств Заказчика, предусмотренных Договором.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или изменением лимитов финансирования.

11.3. В случае просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Неустойка устанавливается в размере 0,1 % (одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ по Объекту в установленный Договором срок.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.4. Подрядчик несет ответственность по Договору за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.



12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола разногласий.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств по Договору, заинтересованная сторона может направить претензию другой стороне. При этом ответ на претензию по существу предъявленных требований должен быть направлен заинтересованной стороне не позднее 2 (Двух) дней с даты ее получения другой стороной.

12.3. К отношениям сторон по Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. При неразрешённости претензий заинтересованная сторона вправе обратиться с требованиями в Арбитражный суд г. Москвы.

12.4.По соглашению сторон возникший спор может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

13.1. Все юридически значимые заявления (заявки, извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в Договоре.

13.2. Допустимые способы направления заявлений: в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо телеграммой, курьерской службой, факсимильной связью или по электронной почте с последующим представлением оригинала.

13.3. Любое заявление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, вступает в силу в день доставки такого заявления лицу, которому оно адресовано.

13.4. В случае изменения адреса для получения корреспонденции соответствующая Сторона в течение 3 (трех) календарных дней обязана известить об этом другую Сторону любым допустимым Договором способом направления заявлений.

Сторона, нарушившая данную обязанность, несет все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все заявления, указанные в п.12.1 Договора считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя, адресу получателя.

13.5. Заявление считается доставленным, а Сторона, которой заявление направлено, получившей заявление независимо от наличия у лица, принявшего заявления, соответствующих полномочий:

13.5.1. В день получения отправителем уведомления о вручении при отправке заявления заказным письмом по почте, отказа адресата от получения такого уведомления либо возврата письма отправителю;

13.5.2. Указанием на дату, время и должность лица, получившего заявление, на копии заявления при отправке курьерской службой;

13.5.3. Получением отправителем уведомления о прочтении письма в случае отправки заявления по электронной почте.


14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

14.1. Расторжение Договора (в том числе досрочное) допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента получения одной стороной соответствующего уведомления от другой стороны.

14.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут только при существенном нарушении Договора другой Стороной.

Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора, а также иные существенные нарушения, прямо указанные в Договоре.

Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.

14.3. Наступление следующих обстоятельств является существенными нарушениями Подрядчиком условий Договора:

14.3.1.Просрочка выполнения работ по Объекту более чем на 2 (Два) дня;

14.3.2.Невыполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.5.3 Договора

14.3.3.Несоответствия выполненных работ по Объекту локальному сметному расчету (Приложение №1), а также несоблюдение Подрядчиком требований Технического задания.

14.3.4. Несоответствие материала, используемого при выполнении работ, техническим характеристикам, указанным в локально-сметном расчете (Приложении №1).

При наступлении таких обстоятельств Заказчик вправе заключить с Подрядчиком соглашение о расторжении настоящего Договора, либо Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с мотивированным требованием о расторжении Договора с указанием срока для получения ответа на данное требование. В случае неполучения ответа данное требование будет являться основанием для расторжения Договора по соглашению сторон.

14.4. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме.

14.5. Требование одной из сторон о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

14.6. Договор считается расторгнутым, а обязательства сторон прекращенными:

14.6.1. По соглашению сторон – с момента заключения сторонами соглашения о расторжении Договора;

14.6.2. По решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

14.6.3. По требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п.11.3 Договора – с момента истечения срока неполучения ответа от Подрядчика на предложение о расторжении Договора.

14.7. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Срок исполнения Договора:

- Подрядчиком – определяется фактическим выполнением всего комплекса работ по Объекту и исполнением иных обязательств по Договору в полном объеме;



  • Заказчиком – оплатой выполненных работ в полном объеме, на условиях, предусмотренных Договором.

Срок действия Договора:

- с момента подписания Договора с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации сроков заключения Договора до момента исполнения обязательств сторон в полном объеме, включая гарантийные, либо до момента прекращения по иным основаниям обязательств сторон. В части неисполненных обязательств Договор действует до момента их надлежащего исполнения.

15.2. Изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

15.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

15.4. Договор финансируется из целевых средств. В случае отсутствия либо уменьшения целевого финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Договора. Размер причиненного ущерба должен быть подтвержден документально.

15.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

15.6. Стороны по Договору гарантируют наличие у них прав и полномочий, необходимых для подписания Договора, а также отсутствие иных ограничений, вытекающих из закона, учредительных документов или иных оснований, препятствующих заключению Договора.

15.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:

Приложения:


  1. Локально-сметный расчет- приложение № 1

  2. Ведомость объемов работ- приложение № 2

  3. График выполнения работ- приложение № 3

  4. Акт передачи объекта- приложение № 4

  5. Распоряжение о создании комиссии по приемке Объекта- приложение № 5


16. АДРЕСА, банковские реквизиты И ПОДПИСИ сторон

16.1. Заказчик:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ » - МИЭТ

Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5

ИНН 7735041133 КПП 773501001

Плательщик: УФК по г.Москве (МИЭТ л/с 30736Щ02250)

Банк плательщика: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001, Р/с 40501810600002000079

ОКАТО 45272576000



ОКПО МИЭТ: 02066552
16.2. Подрядчик:


Заказчик

_____________

« » 2013г.





Подрядчик

_______________

« » 2013г.


Смотрите также:
Документация о закупке
385.77kb.
1 стр.
Документация о закупке
268.8kb.
1 стр.
Документация о закупке (закупочная документация)
416.09kb.
1 стр.
Документация о закупке
129.81kb.
1 стр.
«утверждена»
868.31kb.
7 стр.
Документация о закупке к запросу предложений
347.21kb.
1 стр.
Документация о Закупке у Единственного поставщика
87.73kb.
1 стр.
Документация о закупке у единственного поставщика
143.12kb.
1 стр.
Тендерная документация по закупке работ по строительству противопожарного и поливочного водопровода
593.1kb.
5 стр.
11 июля 2013 г. Изменения в документации о закупке путем проведения запроса цен №083 Закупка напылительной установки и устройства для подачи ионов галлия
87.17kb.
1 стр.
Документация о закупке: Ремонт грузоподъёмных механизмов станции. Волжская тэц-2
2261.77kb.
13 стр.
Документация к извещению №2 (Далее Документация) Предмет закупки
661.97kb.
3 стр.